www.trangpao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 6, 5 ตำบลนาโยงเหนือ และพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง   จังหวัดตรัง
…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 6, 5 ตำบลนาโยงเหนือ และพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง   จังหวัดตรัง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,000 ลบ.ม. (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดโครงการก่อสร้าง)   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 1,460,000.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 684,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 18 เดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555 ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ    สำหรับในวันที่   22 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น. และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.   2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   2,900.- บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ   ณ วันที่   15 เดือน   พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายจอดรถประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2 สายทาง จำนวน 120 ป้าย

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายจอดรถประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2 สายทาง จำนวน 120 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด)     ราคากลางเป็นเงิน 580,000.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25   เดือน พฤษภาคม        พ.ศ. 2555    ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 22     เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555        ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง(ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่    28   เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่   25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   15        เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลำปริงหมู่ที่ 3 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลำปริง หมู่ที่ 3 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย   (ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง)                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
เป็นเงิน 2,372,000.-บาท    (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)                                วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน   2,370,000.- บาท   (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   948,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.   โดยพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่   18 เดือน   พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00   น.     ณ ห้องปฏิบัติการชั้น   5   ศาลากลางจังหวัดตรัง   และ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   21   เดือน   พฤษภาคม พ.ศ. 2555      กำหนดเสนอราคาในวันที่   25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   จำนวน 118,600.- บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)   กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 จนถึงวันที่   22 เดือน กันยายน   พ.ศ.2555

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 4,600.- บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555   ถึงวันที่   10 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.trangpao.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ   วันที่   27   เดือน   เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง            เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายทางเข้าศูนย์เจริญ
ธรรมศาสนาอิสลาม   หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม   อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง

   ………………………………….…..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบสายทางเข้าศูนย์เจริญธรรมศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง   6.00 เมตร ระยะทาง 513 เมตร (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ   จำนวน
2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)     ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,737,000บาท
(-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) และงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน
1,717,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา     ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบ
ราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า
694,800.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8
พฤษภาคม พ.ศ.2555   โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเวลา
10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวัน
และเวลาที่กำหนด     ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ    และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของ
โครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ   มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ.2555 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง
ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,500.-บาท ได้ที่ กองคลัง
องค์การบริหารจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างแนวป้องกันคันคลองชลประทานนาโยงใต้หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เชื่อมตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันคันคลองชลประทานนาโยงใต้   หมู่ที่ 6   ตำบลนาโยงใต้   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   เชื่อม   ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง   คันคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง 4.00 เมตร   ความยาว 750 เมตร    หนา 0.15 เมตร      หรือมีพื้นที่คันคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร     พร้อมโครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง      (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,096,000.-บาท (-สองล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)                                 งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 2,088,000.- บาท (-สองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 838,400.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม           พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด    ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น - 2 - กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่    21    เดือน พฤษภาคม         พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา   09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้วในวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่    28         เดือน พฤษภาคม            พ.ศ. 2555        เวลา   10.00         น. ถึงเวลา    10.30          น.                                ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 104,400.- บาท(-หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)      กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน   หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21        เดือน พฤษภาคม           พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่   25         เดือน กันยายน พ.ศ. 2555    กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน    สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 4,200.- บาท    (-สี่พันสองร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่   26        เดือน เมษายน        พ.ศ. 2555 ถึงวันที่   11      เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   26        เดือน เมษายน       พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายทุ่งสมอ – เขตหนองปรือ หมู่ที่ 10 ตำบลควนเมา – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายทุ่งสมอ – เขตหนองปรือ หมู่ที่ 10 ตำบลควนเมา – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง   620 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)               ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่ 10   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555 ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่   1   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น. และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 11 เดือน พฤษาภคม   พ.ศ.   2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   4,000.- บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ   ณ วันที่   23   เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายบ้านไทรทอง (ตอน 5)หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา – หมู่ที่ 10 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายบ้านไทรทอง (ตอน 5)    หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา – หมู่ที่ 10   ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   ระยะทาง 1,015 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย   (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    เป็นเงิน 3,509,000.-บาท    (สามล้านห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)   งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 3,500,000.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,403,600.- บาท)2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนในวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น.  โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างในวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการชั้น  5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กำหนดเสนอราคาในวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.                                ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   จำนวน   175,450.- บาท   (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14   เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555     จนถึงวันที่ 15   เดือน กันยายน พ.ศ.2555                                กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง                                             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่     23    เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555 ถึงวันที่   2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangpao.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ   วันที่ 23   เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างแนวป้องกันอุทกภัยเลียบคลองนางน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลโคกหล่อ เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน เชื่อม เทศบาลนครตรังอำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันอุทกภัยเลียบคลองนางน้อย   หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหล่อ เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน เชื่อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผิวจราจร คสล.   หนา 0.15 เมตร   พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร     และคันดินกว้าง 8.00 เมตร   ยาว 300 เมตร   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้น   และจุดสิ้นสุดโครงการ)     ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,148,000.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 859,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม         พ.ศ. 2555     เวลา 10.00 น.   โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 15   เดือน พฤษภาคม        พ.ศ. 2555        ระหว่างเวลา    09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555      กำหนดเสนอราคาในวันที่   23     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 10.00     น.     ถึง เวลา 10.30   น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 107,800.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน -) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15   เดือน พฤษภาคม        พ.ศ. 2555   จนถึงวันที่ 31   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 100 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 4,300.- บาท   (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่   20      เดือน เมษายน     พ.ศ. 2555 ถึงวันที่   3    เดือน พฤษภาคม          พ.ศ. 2555   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   20        เดือน   เมษายน     พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมขยายความยาวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง – ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมขยายความยาวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 2   ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง – ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดโครงการก่อสร้าง)                        ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 1,019,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)                        วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 1,014,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 405,600.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555    โดยไปพร้อมกัน   ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา   10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่   30 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่ 23 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ   สถานที่กลาง   (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.   2555   เวลา   10.00    น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนวัสดุขยายพื้นที่สนามกีฬาหมู่ที่ 6 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขนวัสดุขยายพื้นที่สนามกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 9,690 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดอัด   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดดำเนินการ)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา   10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   18 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   และกำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่   2 เดือน   เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกไม้บ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลลิพังเชื่อม ถนนสายตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายสามแยกไม้บ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง เชื่อม   ถนนสายตรัง - สตูล   อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร   ระยะทาง 440 เมตร      พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร     (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย      (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ) ราคากลางเป็นเงิน 1,990,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 796,000.- บาท)2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   27       เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่   2         เดือน เมษายน         พ.ศ. 2555    ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่   29           เดือน มีนาคมพ.ศ. 2555        ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง(ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3   เดือน เมษายน        พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,900.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่    2 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   22       เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านไทรทอง
(ตอน 4)   หมู่ที่ 6   ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลวังมะปรางเหนือ
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

………………………………….…..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านไทรทอง (ตอน 4)   หมู่ที่ 6   ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา   เชื่อม   หมู่ที่ 10 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
575 เมตร   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                              ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น     2,000,000.-บาท    (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา     ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า
800,000.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ.2555   โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเวลา
10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและ
เวลาที่กำหนด     ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ    และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ
ดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ   มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555 ณ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่   30   มีนาคม
พ.ศ.2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง
ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 4,000.-บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งข่า – ลิพัง หมู่ที่ 10 ตำบลปะเหลียน – ตำบลลิพัง   อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งข่า – ลิพัง หมู่ที่ 10 ตำบลปะเหลียน – ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                         ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประ
เภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 เดือน   มีนาคม พ.ศ. 2555    โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา   10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   3   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่    28    เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ   สถานที่กลาง   (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 4 เดือน เมษายน    พ.ศ.   2555   เวลา   10.00    น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   4,000.- บาท    ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 3 เดือน เมษายน   พ.ศ.   2555    ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายหมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะบ้าอำเภอวังวิเศษ – หมู่ที่ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายหมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ – หมู่ที่ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 640 เมตร พื้นที่ทางเชื่อม 280 ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,120 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย   (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    เป็นเงิน 2,215,000.-บาท   (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                                วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน   2,200,000.- บาท   (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   886,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง    ตามแบบแปลน ในวันที่   2   เดือน เมษายน พ.ศ. 2555    เวลา 10.00   น.   โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 11   เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการชั้น   5   ศาลากลางจังหวัดตรัง   และ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันที่   12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 19   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555    เวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.                                ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   จำนวน 110,750.- บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน   หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   11 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 4,400.- บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่   30 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.trangpao.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ   วันที่   21   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CMS-2h จำนวน 60 ถัง

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง        มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CMS-2h จำนวน 60 ถัง
ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ให้ยื่นซองสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่   23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้   ณ สถานที่กลาง ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 2 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555    เวลา 10.00   น.   เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ 200.- บาท   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ในวันและ เวลาราชการ   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262   ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่   20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนล้อนตก หมู่ที่ 5 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายควนล้อนตก   หมู่ที่ 5   ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง   เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 1.345 กิโลเมตร    พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,035 ตารางเมตร     (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้น   และจุดสิ้นสุดโครงการ)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 3,207,000.-บาท (-สามล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)                 งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 3,200,000.- บาท (-สามล้านสองแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,282,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 30เดือน มีนาคม         พ.ศ. 2555     เวลา 10.00 น.   โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 11     เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555        ระหว่างเวลา      09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ วิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้วในวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 19    เดือน เมษายน         พ.ศ. 2555         เวลา   10.30       น.
ถึงเวลา 11.00 น.
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 160,000.- บาท(-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน -) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555   จนถึงวันที่ 17   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 6,400.- บาท   (-หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 19     เดือน มีนาคม     พ.ศ. 2555 ถึงวันที่    29     เดือน มีนาคม         พ.ศ. 2555   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   19        เดือน   มีนาคม     พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายนาไห – ปากคลอง
หมู่ที่ 5 – 6  ตำบลในควน   อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายนาไห – ปากคลอง หมู่ที่ 5 – 6 ตำบลในควน   อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง   655 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่   29 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555 ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 22 เดือน มีนาคมพ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น. และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.   2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   4,000.- บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 29 เดือน มีนาคม   พ.ศ.   2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ   ณ วันที่   16 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดแจ้งหมู่ที่ 5 ตำบลบางรัก - หมู่ที่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบางรัก - หมู่ที่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 360 เมตร   พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา   10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 27 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.    และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่   14 เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง        เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ        สายน้ำตกพ่าน-อนามัยเจ้าพะ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 11 ตำบลปะเหลียน        อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง           มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายน้ำตกพ่าน-อนามัยเจ้าพะ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 11 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,040 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 3,420,000.-บาท (-สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน -)                                 งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 3,413,000.- บาท (-สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,368,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 27เดือน มีนาคม          พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 4       เดือน เมษายน           พ.ศ. 2555      ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง)     และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 5     เดือน เมษายน      พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่   12   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555     เวลา 10.30  น.    ถึงเวลา 11.00    น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 170,650.- บาท(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   4   เดือน เมษายน          พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่    20    เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 130 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 6,800.- บาท   (-หกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 14       เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555 ถึงวันที่   26        เดือน มีนาคม     พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14      เดือน มีนาคม      พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายห้วยไม้แก่น (ตอน 4)  หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งค่าย - หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

………………………………….…..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบสายห้วยไม้แก่น (ตอน 4) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งค่าย - หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 513 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   1,634,000.-บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา     ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 653,600.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21
มีนาคม พ.ศ.2555   โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเวลา
10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและ
เวลาที่กำหนด     ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ    และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ
ดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ   มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่   22 มีนาคม
พ.ศ.2555    ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง
ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,300.-บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายรอบบ้านควนนาแคหมู่ที่ 2   ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

………………………………….…..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบสายรอบบ้านควนนาแค   หมู่ที่ 2   ตำบลนาบินหลา   อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง   450 เมตร   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย
(ติดตั้ง ณ   จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,331,000.-บาท
(-หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) และงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 1,307,000.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา     ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 532,400.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21
มีนาคม พ.ศ.2555   โดยไปพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด
ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ    และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ   มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 22   มีนาคม
พ.ศ.2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง
ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,600.-บาท ได้ที่ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.255

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    ประมูลซื้อชุดเครื่องจักร ซ่อม – สร้าง ผิวทางลาดยางอเนกประสงค์
จำนวน 1 ชุด โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลซื้อชุดเครื่องจักร ซ่อม – สร้าง ผิวทางลาดยางอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดเครื่องผสมแบบลากจูง, ชุดเครื่องปู Cold mix และ Hot mix ในเครื่องเดียวกัน, ชุดสายพานส่งวัสดุ, ชุดBox ลากปู Slurry Seal และชุดเครื่อง Hand Spray (รายละเอียดตามที่ อบจ.ตรัง กำหนด)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้กำหนดยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่    29   เดือน มีนาคม   พ.ศ.    2555    ระหว่างเวลา 10.00   น.   ถึงเวลา 11.00   น.     ณ   ห้องปฏิบัติการชั้น   5    ศาลากลางจังหวัดตรัง   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   30   เดือน มีนาคม พ.ศ.   2555   เวลา   10.00   น.   ณ   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

กำหนดเสนอราคา ในวันที่   4   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2555   เวลา 10.00   น. ถึง เวลา10.30    น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลซื้อ จำนวน 215,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   จนถึง วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย                    ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 500.-   บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)    ระหว่าง วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์   www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่   13    เดือน   มีนาคม    พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายวังชุม - ห้วยช้างหาร (ตอน 3)หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายวังชุม - ห้วยช้างหาร (ตอน 3) หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 495 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,597,000.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 638,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 14   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา   10.00   น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   และ กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   3,300.- บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 22 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่    9   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาซื้อเรือคายัคแบบ Sit-on-top จำนวน 20 ลำ พร้อมอุปกรณ์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อเรือคายัคแบบ Sit-on-top จำนวน 2 ที่นั่ง จำนวน 15 ลำ และจำนวน 3 ที่นั่ง 5 ลำ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ไม้พาย เบาะที่นั่ง เสื้อชูชีพ และหมวกกันน็อค   (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) สำหรับใช้ในกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ณ วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ    ให้ยื่นซองสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึง วันที่   21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555    ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่   13 เดือน   มีนาคม พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้   ณ สถานที่กลางห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่   22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น.   เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ   300.- บาท   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226
ประกาศ ณ วันที่   8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายสามแยกหนองเต่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา เชื่อม ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายสามแยกหนองเต่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา เชื่อม ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 625 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ) ราคากลางเป็นเงิน 1,902,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสองพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 760,800.- บาท)2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   8    เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16      เดือน มีนาคม             พ.ศ. 2555    ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่   13          เดือน มีนาคมพ.ศ. 2555        ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง(ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่    19     เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,800.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่    16    เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   6       เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายเขาแก้ว – ห้วยเหรียง ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายเขาแก้ว – ห้วยเหรียง ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง   645 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่ 19 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555 ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ    สำหรับในวันที่   14   เดือนมีนาคม    พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น. และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่   20 เดือน มีนาคม               พ.ศ.   2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   4,000.- บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   19   เดือน มีนาคม   พ.ศ.   2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ   ณ วันที่   5   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายลานกระทิง-ท่าประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ   สายลานกระทิง - ท่าประดู่   หมู่ที่ 6   ตำบลทุ่งต่อ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลเขากอบ   อำเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 670 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย      (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ)                     ราคากลางเป็นเงิน 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่    6       เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12      เดือน มีนาคม             พ.ศ. 2555    ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่    8           เดือน มีนาคมพ.ศ. 2555        ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง(ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่    13     เดือน มีนาคม        พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 4,000.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่    12      เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่    2      เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายสะพานเคียน-บางลึก หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะปราง เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง
…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ   สายสะพานเคียน - บางลึก หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะปราง เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง      ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร        ระยะทาง 700 เมตร        (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ)                   ราคากลางเป็นเงิน 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   6      เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13    เดือน มีนาคม             พ.ศ. 2555    ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่   8   เดือน มีนาคมพ.ศ. 2555     ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง(ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่    14     เดือน มีนาคม        พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 4,000.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่   13    เดือน มีนาคม              พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29       เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และทางเท้าถนนป่าไม้ เทศบาลตำบลกันตัง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และทางเท้าถนนป่าไม้ เทศบาลตำบลกันตัง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ   จำนวน 1 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นโครงการ)                                   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 5,550,000.-บาท (-ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,220,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 13 เดือน มีนาคม            พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 21        เดือน มีนาคม         พ.ศ. 2555        ระหว่างเวลา          09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้วในวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่     28      เดือน มีนาคม                 พ.ศ. 2555       เวลา    10.30              น.     ถึงเวลา 11.00 น.                                ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 277,500.- บาท(-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน -) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21      เดือน มีนาคม       พ.ศ. 2555   จนถึงวันที่   24    เดือน กันยายน    พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 10,000.- บาท   (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 28         เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 12           เดือน   มีนาคม        พ.ศ. 2555   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   28      เดือน   กุมภาพันธ์     พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานวังทอง-บางนาว (ห้วยน้ำดำ) หมู่ที่ 8 ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง      มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานวังทอง – บางนาว (ห้วยน้ำดำ) หมู่ที่ 8 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 21 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดสถานที่ก่อสร้าง)   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,280,000.-บาท (-สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 912,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน

ี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 13เดือน มีนาคม           พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 20    เดือน มีนาคม              พ.ศ. 2555       ระหว่างเวลา          09.00 น.ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้วในวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 28        เดือน มีนาคม         พ.ศ. 2555         เวลา 10.30       น. ถึงเวลา 11.00    น.                                ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 114,300.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20    เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2555         จนถึงวันที่ 26       เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ในราคาชุดละ 4,500.- บาท (-สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 28    เดือน กุมภาพันธ์        พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 12     เดือน มีนาคม       พ.ศ. 2555   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   28       เดือน กุมภาพันธ์       พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก-หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก-หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร    (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย    (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ)                    ราคากลางเป็นเงิน 1,999,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 799,600.- บาท)2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   5      เดือน มีนาคมพ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9    เดือน มีนาคม             พ.ศ. 2555    ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่   6   เดือน มีนาคมพ.ศ. 2555

ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง(ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่    12     เดือน มีนาคม        พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 4,000.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่   9    เดือน มีนาคม              พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 27       เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกฝายเก็บน้ำบ้านไสม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง      มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำบ้านไสม่วง    หมู่ที่ 3    ตำบลท่างิ้ว     อำเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 1 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดสถานที่ก่อสร้าง)                            ราคากลางเป็นเงิน 1,990,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 796,000.- บาท)2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม    ในวันที่   5เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2555      โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง        เวลา      10.00   น.        ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง   หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด    ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข   รายละเอียดต่าง ๆ    ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่ 8     เดือน มีนาคม         พ.ศ. 2555      ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     ในวันและเวลาราชการ     สำหรับ   ในวันที่ 6    เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555    ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5)    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.      และ    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 9      เดือน มีนาคม                พ.ศ. 2555    เวลา   10.00   น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา        ในราคาชุดละ 4,000.- บาท       ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่   8    เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   27      เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    ประมูลซื้อรถยนต์โดยสาร ความจุผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 18 ที่นั่ง
จำนวน 16 คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลซื้อรถยนต์โดยสาร   เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า ความจุของผู้โดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน (รายละเอียดตามที่ อบจ.ตรัง กำหนด)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้กำหนดยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   14 เดือน มีนาคม   พ.ศ.    2555    ระหว่างเวลา 10.00   น.   ถึงเวลา 11.00   น.     ณ   ห้องปฏิบัติการชั้น   5    ศาลากลางจังหวัดตรัง   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   15   เดือน มีนาคม    พ.ศ.   2555   เวลา   10.00   น.   ณ   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

กำหนดเสนอราคา ในวันที่   20   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   เวลา   11.00 น. ถึง เวลา11.30   น.                   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลซื้อ จำนวน 1,440,000.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่    14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึง วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)    ระหว่าง วันที่    27เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 9 เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2555   ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์   www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการสำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารการประมูลในการประมูลครั้งก่อนให้มาขอรับเอกสารการประมูลใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารอีก

ประกาศ   ณ   วันที่   27   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง - วังหัวคดหมู่ที่ 9 ตำบลนาท่ามเหนือ เชื่อมเทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง - วังหัวคด หมู่ที่ 9 ตำบลนาท่ามเหนือ เชื่อมเทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   12 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555 ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.    และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่   13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   เวลา   10.30   น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่   24 เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายกันตังใต้ - เทศบาลเมืองกันตัง
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

………………………………….…..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ผิวจราจรถนนสายกันตังใต้ - เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร   ระยะทาง 790   เมตร   พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,320 ตร.ม.(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ก่อสร้าง)                      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท
(-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา    ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง     และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 6
มีนาคม พ.ศ.2555 โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด
ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอด
แล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555   ณ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ.2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง
ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2555   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 4,000.-บาท ได้ที่กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านไสเดือย - ควนม่วงหมู่ที่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านไสเดือย - ควนม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   กว้าง 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,952,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 780,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 28   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา   10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   8 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2555 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.    และ กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,900.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายหนองหนักทอง - ป่ากอ   หมู่ที่ 11   ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด เชื่อม หมู่ที่ 5,9 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

   ………………………………….…..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวเรียบสายหนองหนักทอง - ป่ากอ   หมู่ที่ 11 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด เชื่อม หมู่ที่ 5,9 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500
เมตร   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ   จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                              ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,704,000.-บาท
(-หนึ่งล้านเจ็ดสี่พันบาทถ้วน-) และงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน   1,665,000.-บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา     ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบ
ราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า
681,600.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเวลา
10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและ
เวลาที่กำหนด     ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ    และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ
ดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ   มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2555   ณ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2555 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง
ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13   มีนาคม พ.ศ.2555
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,200.-บาท ได้ที่ กองคลัง
องค์การบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายท่าหยี-คลองชีล้อม (ตอน 1)หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก-ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ   สายท่าหยี–คลองชีล้อม (ตอน 1) หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก-ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรังกว้าง 6.00 เมตร    ระยะทาง 900 เมตร     (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)         พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ   จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)                                 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,426,000.-บาท (-สองล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 970,400.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ก

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 5เดือน มีนาคม        พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 13    เดือน มีนาคม          พ.ศ. 2555        ระหว่างเวลา   09.00 น.ถึงเวลา 10.0.0 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเลียนตอบรับหรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้วในวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 125,000.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 125 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 4,800.- บาท (-สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 21      เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555 ถึงวันที่    2       เดือน   มีนาคม        พ.ศ. 2555   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   21       เดือน   กุมภาพันธ์     พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายโรงเรียนห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 7ตำบลทุ่งค่าย-หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ   สายโรงเรียนห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งค่าย-หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)     พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ   จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)                                 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,020,000.-บาท (-สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน-)                                             งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 808,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 5เดือน มีนาคม       พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 13    เดือน มีนาคม          พ.ศ. 2555        ระหว่างเวลา   10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้วในวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 21      เดือน มีนาคม       พ.ศ. 2555 เวลา   11.00        น.      ถึงเวลา     11.30    น.                                ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 100,000.- บาท(-หนึ่งแสนบาทถ้วน -)       กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   13        เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2555   จนถึงวันที่ 19       เดือน กรกฎาคม            พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง      ในราคาชุดละ 4,000.- บาท        (-สี่พันบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่   21      เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 2       เดือน   มีนาคม        พ.ศ. 2555   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านทุ่งเจริญ
หมู่ที่ 6-7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6-7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง   625 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 1,997,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่   5   เดือน มีนาคม พ.ศ.   2555 ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่   28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น. และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.   2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   3,900.- บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   5   เดือน มีนาคม   พ.ศ.   2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ   ณ วันที่   20   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโล๊ะใหญ่ - บ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโล๊ะใหญ่-บ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 873 เมตร   หนา   0.15 เมตร    (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)      พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน
2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                           ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 3,690,000.-บาท(-สามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) และงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 3,650,000.-บาท (-สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
(ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,476,000.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์    หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนใน
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา   10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวัน   และเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจราย
ละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น          กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างในวันที่   8 เดือน    มีนาคม   พ.ศ.2555   ระหว่างเวลา
10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง   และแจ้งรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ถึงเวลา
11.00 น.   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน
184,500.-บาท

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน       พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในราคาชุดละ 7,000.-บาท    (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ระหว่างวันที่ 17 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ดูรายละเอียด
ได้ที่เว๊บไซต์   www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 - 7521 - 8262 ต่อ 226
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านทุ่งแจ้ง –
หนองปรือ (ตอน 2) หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 1   ตำบลบางรัก เชื่อมเขตเทศบาลนครตรัง   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านทุ่งแจ้ง – หนองปรือ (ตอน 2) หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 1   ตำบลบางรัก เชื่อมเขตเทศบาลนครตรัง   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง   158 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 684,000.- บาท(-หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 312,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่   23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่    17   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ    กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่   24   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.   2555 เวลา 10.00   น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   1,200.- บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ   ณ วันที่   7   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์โดยสาร ความจุผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 18 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลซื้อรถยนต์โดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า ความจุของผู้โดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน (รายละเอียดตามที่ อบจ.ตรัง กำหนด)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 11.00 น. ถึง เวลา 11.30 น.ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลซื้อ จำนวน 1,440,000.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จนถึง วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่าง วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์ www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายสระน้ำ รพ. หมู่ที่ 4 – 5 เชื่อมถนนสายต้นส้มหม้าว ซอย 2 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายสระน้ำ รพช. หมู่ที่ 4 – 5 เชื่อมถนนสายต้นส้มหม้าว ซอย 2 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน 3,251,000.-บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน    3,250,000.- บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,300,400.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนในวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 162,550.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 จนถึงวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 125 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 6,500.- บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายนาข้าวเสีย-บางไทร หมู่ที่ 6,8 ตำบลเขากอบ เชื่อม – หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายนาข้าวเสีย-บางไทร หมู่ที่ 6,8 ตำบลเขากอบ เชื่อม – หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,240,000.-บาท (-สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน -)             ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 896,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 14เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 112,000.- บาท(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 28 เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 4,400.- บาท (-สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายสันติวัน – หนำควาย หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 11 ตำบลนาท่ามเหนือ เชื่อมถนนสายห้วยเร็จฯ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

---------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายสันติวัน – หนำควาย หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 11 ตำบลนาท่ามเหนือ เชื่อมถนนสายห้วยเร็จฯ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน 2,020,000.-บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 808,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบแปลนในวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 101,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างขยายถนนสายบ้านควน-นางประหลาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควนอำเภอเมือง-ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนนสายบ้านควน - นางประหลาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง-ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง   ผิวจราจรเดิมกว้าง 6 เมตร   ยาว 1,175 เมตร โดยขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   หนา 0.05 เมตร     กว้างด้านละ 2.00 เมตร   ระยะทาง 1,175 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)      ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 4,618,000.-

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,847,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 9เดือน กุมภาพันธ์      พ.ศ. 2555   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 16     เดือน กุมภาพันธ์      พ.ศ. 2555    ระหว่างเวลา    09.00 ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเลียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่   23   เดือน กุมภาพันธ์     พ.ศ. 2555 เวลา 10.00   น. ถึงเวลา 10.30 น.  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 278,750.- บาท(-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 22 เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 9,000.- บาท        (-เก้าพันบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่   27    เดือน มกราคม      พ.ศ. 2555 ถึงวันที่    8    เดือน กุมภาพันธ์       พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   27 เดือน มกราคม       พ.ศ.2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายห้วยไม้แก่น
(ตอน 4) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งค่าย - หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

………………………………….…..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ลาดยางชนิดผิวเรียบสายห้วยไม้แก่น (ตอน 4) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งค่าย - หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 513 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   1,605,000.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา     ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า
642,000.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเวลา
10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและ
เวลาที่กำหนด     ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ    และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ
ดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ   มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ กองคลัง องค์การ

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,200.-บาท ได้ที่ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่   9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ บริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 7   กุมภาพันธ์
พ.ศ.2555 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง
ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    ประมูลซื้อรถขุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ   จำนวน 1 คัน    โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลซื้อรถขุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ตามรายละเอียดที่ อบจ.ตรังกำหนด)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้กำหนดยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   30 เดือน มกราคม     พ.ศ.    2555    ระหว่างเวลา 10.00   น.   ถึงเวลา 11.00   น.     ณ   ห้องปฏิบัติการชั้น   5    ศาลากลางจังหวัดตรัง   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   31   เดือน มกราคม      พ.ศ.   2555   เวลา   10.00   น.   ณ   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

กำหนดเสนอราคา ในวันที่    7   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2555   เวลา   10.30    น. ถึง เวลา 11.00   น. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลซื้อ จำนวน 190,000.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่    30   เดือน มกราคม   พ.ศ. 2555 จนถึง วันที่ 15 เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2555   กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)    ระหว่าง วันที่    12เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555   ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์   www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่   12   เดือน   มกราคม พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาซื้อชุดกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555
……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อชุดกีฬาและ เจ้าหน้าที่ประจำทีมกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 (ตามรายละเอียดที่ อบจ.ตรัง กำหนด)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ   ให้ยื่นซองสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555   ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.    เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ 300.- บาท    ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์    หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226
ประกาศ ณ วันที่   11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมสะพานท่าเทียบเรือบ้านท่าเรือหมู่ที่ 1 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมสะพานท่าเทียบเรือบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   พื้นที่ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย  (ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง)                                   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 16   เดือน มกราคม พ.ศ. 2555   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา 10.00   น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.    และกำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555   ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่   11 เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง (รายละเอียดตามที่ อบจ.ตรัง กำหนด) พร้อมเครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ครบชุด  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ    ให้ยื่นซองสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึง วันที่   5    เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่   23 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2554 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.    และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่    6 เดือน มกราคม   พ.ศ. 2555   เวลา   10.00   น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ 500.- บาท   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 5   เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ในวันและ เวลาราชการ   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 075 – 218262 ต่อ 226
ประกาศ ณ วันที่    16    เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างขยายสะพานห้วยแห้ง เทศบาลตำบลห้วยยอด-ตำบลเขาขาว เทศบาลตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายสะพานห้วยแห้ง เทศบาลตำบลห้วยยอด - ตำบลเขาขาว เทศบาลตำบลห้วยยอด   อำเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย   (ให้ติดตั้ง ณ จุดสถานที่ก่อสร้าง)                                 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
เป็นเงิน  3,000,000.-บาท (-สามล้านบาทถ้วน -)   งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 2,991,000.- บาท (-สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,200,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 27 เดือน ธันวาคม     พ.ศ. 2554        เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น- 2 - กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่   5       เดือน มกราคม        พ.ศ. 2555       ระหว่างเวลา      09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดเสนอราคาในวันที่   12   เดือน มกราคม    พ.ศ. 2555   เวลา 10.30 น.ถึงเวลา   11.00 น.                                 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 149,550.- บาท(-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)        กรณีผู้เสนอราคาใช้
หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 11   เดือน พฤษภาคม        พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     ในราคาชุดละ 6,000.- บาท       (-หกพันบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 14 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 26     เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   14     เดือน   ธันวาคม     พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างทำมีดกรีดยางพารา จำนวน 1,500 เล่ม

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำมีดกรีดยางพารา จำนวน 1,500 เล่ม   (ตามรายละเอียดคุณลักษณะของมีดกรีดยางแนบท้าย)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                                ผู้เสนอราคาจะต้องนำมีดตัวอย่างตามรายละเอียดคุณลักษณะของมีดกรีดยางแนบท้ายประกาศมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณา โดยนำมาในวันเปิดซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่    19    เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้    ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง     ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.     และ    กำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่   28  เดือน   ธันวาคม    พ.ศ. 2554 เวลา   10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.- บาท   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่   27 เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2554   ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านหนองเป็ด – กรงไหน หมู่ที่ 5 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง เชื่อม หมู่ที่ 3,9,2 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านหนองเป็ด – กรงไหน หมู่ที่ 5 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง เชื่อม หมู่ที่ 3,9,2 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง   245 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 708,000.- บาท (-เจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 283,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2554   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่    8   เดือน ธันวาคม    พ.ศ.    2554 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่   30      เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.   และ กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่   9   เดือนธันวาคม   พ.ศ.   2554 เวลา     10.00    น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   1,400.- บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   8   เดือน ธันวาคม   พ.ศ.   2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ   ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแนวถนนสายสะพานยาง – ห้วยไม้ไผ่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแนวถนนสายสะพานยาง – ห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,840,000.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร, สะพานและท่อเหลี่ยม ในวงเงินไม่น้อยกว่า 736,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   7 เดือน   ธันวาคม พ.ศ. 2554   ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.    และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,600.- บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 7   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554   ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่ 23   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายทอนแจ้-อ่าวตงหมู่ที่ 9 ตำบลวังมะปรางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายทอนแจ้-อ่าวตง หมู่ที่ 9 ตำบลวังมะปรางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 3,495,000.-บาท (-สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ี้1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,398,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 2 เดือน ธันวาคม      พ.ศ. 2554   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 14     เดือน ธันวาคม           พ.ศ.2554        ระหว่างเวลา     09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.    ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ วิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554  กำหนดเสนอราคาในวันที่   21  เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00    น. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 177,950.- บาท(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)      กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 140 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 6,900.- บาท    (-หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 21   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554 ถึงวันที่   1   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.trangpao.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี

ี……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีสูตร20-8-20 จำนวน 241 กระสอบ  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15+2Mgo จำนวน 243 กระสอบ และปุ๋ยเคมีสูตร46-0-0 จำนวน 2 กระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) ตามรายละเอียดคุณลักษณะของปุ๋ยเคมีที่ อบจ.ตรัง กำหนด

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ให้ยื่นซองสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554   ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่   23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่   2   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554   เวลา 10.00 น.    เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ 300.- บาท    ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554    ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์    หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่ 18   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะถนนสายบ้านน้ำผุด - ไสเดือย อำเภอนาโยง เชื่อม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะถนนสายบ้านน้ำผุด - ไสเดือย อำเภอนาโยง เชื่อม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ความยาว 40 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง)    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น    1,913,000.-บาท    (-หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา    ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว(ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 765,200.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554  โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง    หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด     ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ   และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ   มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ให้ไป
ยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,900.-บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สาย กม.27-บางลึกหมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ-หมู่ที่ 8,5 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ   สาย กม.27 - บางลึก   หมู่ที่ 4    ตำบลวังมะปรางเหนือ - หมู่ที่ 8,5    ตำบลวังมะปราง    อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,466,000.-บาท (-สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน -)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 986,400.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน     พ.ศ. 2554   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 7       เดือน ธันวาคม         พ.ศ.2554        ระหว่างเวลา   09.00 น. ถึง เวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง) และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่   15      เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30   น. ถึงเวลา
11.00 น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 125,000.- บาท(-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7      เดือน ธันวาคม     พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่   13    เดือน เมษายนพ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 125 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 4,900.- บาท    (-สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 16   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554 ถึงวันที่   28 เดือน พฤศจิกายน      พ.ศ. 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   16 เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชน หมู่ที่ 1
ตำบลแหลมสอม เชื่อมถนนสายหาดเลา – ทุ่งยาว   ตำบลแหลมสอม
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม เชื่อมถนนสายหาดเลา – ทุ่งยาว ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดโครงการก่อสร้าง)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000.- บาท (-หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 417,600.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554    โดยไปพร้อมกัน      ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา    10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่    21   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่    15    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ   สถานที่กลาง   (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.   และ    กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 22   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.   2554   เวลา   10.00    น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ   2,000.- บาท    ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   21 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.   2554    ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านทับยา – บ้านควนอารีหมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านทับยา – บ้านควนอารี หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย   (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
เป็นเงิน   5,888,000.- บาท    (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,355,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.   โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   เวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   จำนวน 294,400.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   จนถึงวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 11,700.- บาท   (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 4   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554    ถึงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.trangpao.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายคอกเป็ด (ตลอดสาย)หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ เชื่อมเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายคอกเป็ด (ตลอดสาย) หมู่ที่ 6   ตำบลกันตังใต้     เชื่อมเทศบาลเมืองกันตัง    อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,025 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ   จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 3,018,000.-บาท (-สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน -) งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 3,000,000.- บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,207,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่   15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 22   เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ.2554        ระหว่างเวลา          09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง)    และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่    23    เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 29   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00    น.  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 150,000.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่    7    เดือน เมษายน    พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 140 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง      ในราคาชุดละ 6,000.- บาท      (-หกพันบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554 ถึงวันที่   14   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่     3    เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงซ่อมเครื่องจักรกลและบริเวณอาคารบ้านพักข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความวามประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงซ่อมเครื่องจักรกลและบริเวณอาคารบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ยาว 400 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย   (ให้ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง)                             ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 832,000.-บาท (-แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา    ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว(ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 332,800.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2554  โดยไปพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด     ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจ    และยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ   มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลางห้องประชุมปฏิบัติการศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,600.-บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายต้นส้มหม้าว ซอย 3 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal)   สายต้นส้มหม้าว   ซอย 3 หมู่ที่ 10   ตำบลหนองช้างแล่น เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,150 เมตร(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน 6,951,000.-บาท (-หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)   งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 6,769,000.- บาท (-หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,780,400.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 8  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.2554    ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง)    และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 16    เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่   22    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00   น. ถึงเวลา 10.30   น.  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 338,450.- บาท(-สามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 220 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 10,000.- บาท    (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 26    เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 7   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   26     เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเทียบเรือนาเกลือเหนือหมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ – ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเทียบเรือนาเกลือเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ – ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน   2 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    เป็นเงิน   2,448,000.- บาท    (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 979,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   ในวันที่ 11   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00   น.    ณ ห้องปฏิบัติการชั้น   5   ศาลากลางจังหวัดตรัง   และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   14   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   จำนวน 122,400.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน   หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   จนถึงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555   กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 4,800.- บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 25 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2554    ถึงวันที่   3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.trangpao.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ   วันที่   25   เดือน   ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายควนจาก – ทุ่งกอ หมู่ที่ 2-6 ตำบลนาท่ามใต้ เชื่อม ตำบลหนองตรุด - ตำบลนาท่ามเหนือ    อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

์…………………………………….

.ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายควนจาก – ทุ่งกอ หมู่ที่ 2-6 ตำบลนาท่ามใต้ เชื่อม ตำบลหนองตรุด - ตำบลนาท่ามเหนือ    อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง   6 เมตร ระยะทาง 850 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน   2   ป้าย   (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)              ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้    เป็นเงิน 2,463,000.-บาท    (-สองล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   985,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง   ตามแบบแปลน ในวันที่ 7   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554 เวลา 10.00   น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง  ในวันที่   14  เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2554   ระหว่างเวลา     10.00     น. ถึงเวลา 11.00    น.     ณ ห้องปฏิบัติการชั้น   5   ศาลากลางจังหวัดตรัง    และ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา    ในวันที่    15    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่   22   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2554     เวลา     10.30    น.ถึงเวลา   11.00   น.                        ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   จำนวน 123,150.- บาท   (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน   หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   14   เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   จนถึง วันที่    30   เดือน มีนาคม     พ.ศ. 2555
กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง                                            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 4,900.- บาท (-สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)   ระหว่าง วันที่    20   เดือน ตุลาคม     พ.ศ.   2554 ถึงวันที่    4   เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2554   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.trangpao.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่    20   เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านโตน-บ้านพรุเตย-
บ้านควนหลักเมือง ตำบลกะลาเสอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง - ตำบลทรายขาว
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่       โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาด
ยางชนิดผิวเรียบสายบ้านโตน-บ้านพรุเตย-บ้านควนหลักเมือง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง-ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่    ผิวจราจรกว้าง   6.00 เมตร   ยาว 775 เมตร (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน
2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                           ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,500,000.-บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์    หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนใน
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด       ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการ
ก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างในวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ระหว่าง
เวลา   10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ   ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง   และแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10.30 น. ถึงเวลา
11.00 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบริเวณคลองบ้านพรุโต๊ะพรและห้วยกักคลองด่านช้างหมู่ที่ 1,6,8 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบริเวณคลองบ้านพรุโต๊ะพรและห้วยกักคลองด่านช้าง    หมู่ที่ 1,6,8    ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง   (ตามแบบ อบจ.ตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 2 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง) ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 31 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.   และ กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่ 19   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายหน้าสถานีอนามัย (ตลอดสาย)หมู่ที่ 5 ตำบลในควน – หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายหน้าสถานีอนามัย (ตลอดสาย) หมู่ที่ 5 ตำบลในควน – หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 882 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย   (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้        เป็นเงิน 2,747,000.- บาท    (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,098,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบแปลน ในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554     เวลา 10.00   น.   โดยพร้อมกัน   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการชั้น   5   ศาลากลางจังหวัดตรัง   และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 8   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554   เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.                                ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   จำนวน 137,350.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555   กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 5,500.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554    ถึงวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.trangpao.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ   วันที่ 18 เดือน   ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายยุทธศาสตร์(ชนตำบลบางหมาก) หมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง-หมู่ที่ 3 ตำบลบางหมากอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายยุทธศาสตร์ (ชนตำบลบางหมาก) หมู่ที่ 3    ตำบลควนปริง   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง - หมู่ที่ 3   ตำบลบางหมาก   อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ   จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)                                     ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,448,000.-บาท (-สองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน -) งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 2,444,000.- บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 979,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 31   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้นกำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่   8    เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ.2554        ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง)    และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่   9   เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่   16    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.30   น. ถึงเวลา 11.00 น.                                ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 122,200.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)           กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8    เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2554    จนถึงวันที่ 15        เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 130 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง                                      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่   กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 4,900.- บาท (-สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ 17      เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 28    เดือน ตุลาคม        พ.ศ. 2554        หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   17      เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพิพิธภัณฑ์เตาเผาถ่าน หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างรั้วพิพิธภัณฑ์เตาเผาถ่าน หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 1 ป้าย    (ให้ติดตั้ง ณ จุดสถานที่ก่อสร้าง)                    ราคากลางเป็นเงิน 1,232,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)                                 งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 1,229,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 492,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.

ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง   หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ   สำหรับ ในวันที่   20   เดือน ตุลาคม       พ.ศ. 2554   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27    เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,500.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26      เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14      เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายคลองช้าง - ประมงน้ำจืด
หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง - หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
       โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  …………………………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายคลองช้าง - ประมงน้ำจืด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง - หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,355,000.-บาท (-สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 942,000.-บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนในวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างในวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

กำหนดเสนอราคาในวันที่10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 10.30 น.ถึงเวลา 11.00 น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 117,750.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จนถึงวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 130 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในราคาชุดละ 4,700.-บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์ www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 - 7521 - 8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำบริเวณภูเขานายเส้ง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรืออำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง      มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำบริเวณภูเขานายเส้ง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา   จังหวัดตรัง   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ    จำนวน 1 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดสถานที่ก่อสร้าง)                            ราคากลางเป็นเงิน 1,788,000.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 715,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม    ในวันที่   18 เดือน ตุลาคม      พ.ศ. 2554      โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา   10.00   น.      ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง   หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ    ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้    จนถึงวันที่    25      เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2554      ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     ในวันและเวลาราชการ     สำหรับ   ในวันที่ 19     เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2554   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5)    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.     และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   26   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554   เวลา   10.00   น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา        ในราคาชุดละ 3,500.- บาท       ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     ตั้งแต่บัดนี้       จนถึงวันที่ 25      เดือน   ตุลาคม    พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   13     เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านหนองไทร – ควนออก หมู่ที่ 3, 7 ตำบลทุ่งต่อ เชื่อมตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิด ผิวเรียบสายบ้านหนองไทร – ควนออก หมู่ที่ 3, 7 ตำบลทุ่งต่อ เชื่อมตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 675 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย    (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน- )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ี้1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงาน ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 799,600.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 10   เดือน   ตุลาคม พ.ศ. 2554   โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เวลา   10.00   น. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่   17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5)   ศาลากลางจังหวัดตรัง    ตั้งแต่เวลา   08.30 – 16.30 น.   และ กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 18   เดือน    ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา   10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,900.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554    ในวันและเวลาราชการ    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่   5 เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองนางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหล่อ-หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง      มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองนางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหล่อ-หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 7.00   เมตร   ยาว 12.00 เมตร พร้อมโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดสถานที่ก่อสร้าง)                                 ราคากลางเป็นเงิน 2,000,000.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่   10    เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.

ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง   หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ    สำหรับ   ในวันที่ 11     เดือน ตุลาคม        พ.ศ. 2554   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง (ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17    เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 4,000.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 5      เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง    ประมูลซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน    โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า น้ำหนักยกไม่น้อยกว่า 4 ตัน/เมตร   (ตามรายละเอียดที่ อบจ.ตรังกำหนด)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้กำหนดยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่    14    เดือน   ตุลาคม พ.ศ.    2554    ระหว่างเวลา 10.00   น.   ถึงเวลา 11.00   น.     ณ   ห้องปฏิบัติการชั้น   5    ศาลากลางจังหวัดตรัง   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่    17   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2554 เวลา   10.00   น.   ณ   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

กำหนดเสนอราคา ในวันที่    21   เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2554   เวลา   10.30 น. ถึง เวลา    11.00    น. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลซื้อ จำนวน 130,000.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่    14   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554   จนถึง วันที่   25 เดือน มกราคม   พ.ศ. 2555 กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)    ระหว่าง วันที่    29 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2554 ถึงวันที่   10   เดือน ตุลาคม     พ.ศ. 2554   ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์   www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่    29   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้งาน Website Trangpao.go.th (Data Base Server) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามที่ อบจ.ตรัง กำหนด) พร้อมเครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ครบชุด
2. ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการคุกคามไวรัสจากระบบภายนอก โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และปรับปรุงระบบเครือข่ายพร้อมการติดตั้ง สำหรับติดตั้งห้องไอที อบจ.ตรัง จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามที่ อบจ.ตรัง กำหนด)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ    ให้ยื่นซองสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้   จนถึง วันที่   4 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ   สำหรับในวันที่   28 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2554   ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้   ณ สถานที่กลาง ห้องปฏิบัติการ
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.    และกำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่        5 เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2554   เวลา 10.00 น.   เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา   ในราคาชุดละ 500.- บาท   ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ตั้งแต่บัดนี้   จนถึงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2554 ในวันและ เวลาราชการ   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 075 – 218262 ต่อ 226

ประกาศ ณ วันที่   23 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ สายบ้านป่าเตียว (ตอน 2) หมู่ที่ 5,2,3 ตำบลบางเป้า-หมู่ที่ 1,5 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง      โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง” มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ    สายบ้านป่าเตียว (ตอน 2) หมู่ที่ 5,2,3 ตำบลบางเป้า-หมู่ที่ 1,5 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   ยาว 700 เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)      ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,183,000.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน -) งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 2,182,000.- บาท (-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 873,200.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น      ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 20เดือน กันยายน     พ.ศ. 2554   เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 27    เดือน กันยายน      พ.ศ.2554       ระหว่างเวลา          09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลาง (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง)    และ แจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่   28        เดือน กันยายน      พ.ศ. 2554
กำหนดเสนอราคาในวันที่    3     เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2554   เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30   น.                               กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้าง   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 109,100.- บาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนพร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่    กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 4,300.- บาท  (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 8    เดือน กันยายน    พ.ศ. 2554      ถึง วันที่ 19   เดือน กันยายน        พ.ศ. 2554       หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8    เดือน กันยายน     พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายถนนคด-สี่แยกต้นปราง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

…………………………………..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CapeSeal) สายถนนคด - สี่แยกต้นปราง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร   พร้อมระบบท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ให้ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ)     ราคากลางเป็นเงิน 1,947,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 778,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 12 เดือน กันยายนพ.ศ. 2554 โดยไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เวลา 10.00 น.     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง   หากไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้เสนอราคาได้เข้าใจและยอมรับเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ   ของโครงการดังกล่าวโดยตลอดแล้ว    จะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2554    ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ สำหรับในวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ให้ไปยื่นซองสอบราคาได้ ณ สถานที่กลาง(ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   และ   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19   เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป     ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,800.- บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   7    เดือน กันยายน   พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายอนามัย – ไร่ใหญ่หมู่ที่ 1, 5 ตำบลบางหมาก เชื่อมตำบลคลองชีล้อม และตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายอนามัย – ไร่ใหญ่ หมู่ที่ 1, 5 ตำบลบางหมาก เชื่อมตำบลคลองชีล้อม และตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน 2,150,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 860,000.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554   เวลา 10.00 น.  โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554   กำหนดเสนอราคาในวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.      ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง   จำนวน 107,500.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน   หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2554   จนถึงวันที่ 31   เดือน มกราคม พ.ศ. 2555                                  กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 4,300.- บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554    ถึงวันที่ 16   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2554   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.trangpao.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ   วันที่   7   เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรื่อง   ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านหนองหมอ – บ้านหนองเนียงแตก (ตลอดสาย) หมู่ที่ 1, 8 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด เชื่อมหมู่ที่ 20 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

์……………………………………..

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายบ้านหนองหมอ – บ้านหนองเนียงแตก (ตลอดสาย)    หมู่ที่ 1, 8   ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด เชื่อมหมู่ที่ 20 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร (ตามแบบ อบจ.ตรัง)    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย   (ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)      ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้         เป็นเงิน 2,982,000.- บาท    (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,192,800.- บาท)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน ในวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554  เวลา 10.00 น.   โดยพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด   ถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้วจะมาโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554    กำหนดเสนอราคาในวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลจ้าง จำนวน 149,100.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน พร้อมเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ได้ที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในราคาชุดละ 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7521-8262 ต่อ 226 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554